1位律师回复

• 

  法律顾问团

  2020-07-31 08:10 回复

  1、若暴雨水浸属于可排除，未达到不可抗力层次的，承包方应当排除障碍，继续施工，

  若擅自停工的，应当按照合同约定承担违约责任，赔偿发包人的相关损失。

  2、若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害，那么可按照以下方式处理赔偿事宜：

  (1)工程本身的损害由业主承担；

  (2)人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用；

  (3)造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由施工单位承担；

  (4)所需清理、修复工作的费用，由双方协商承担；

  (5)工期给予顺延。

  3、若双方协商不成的，当事人可以收集相关证据资料，通过法院诉讼的方式处理赔偿事宜。