1位律师回复

• 

  法律顾问团

  2020-07-31 09:36 回复

  因为发包方原因导致工程停工的主要几种情形：

  1、发包人未按照合同约定的时间提供原材料、设备、场地，导致工程停工；

  2、发包人未按照约定的时间支付工程预付款、进度款导致工程停工；

  3、发包人未按合同约定提供技术资料、或不及时进行技术交底导致工程停工；

  4、发包人未及时检查隐蔽工程、未及时进行中间结构的验收导致下步工程无法施工而致工程停工；

  5、发现地下障碍物、水流或文物造成工程停工；

  6、非正常突发事件或不可抗力导致工程停工；

  7、因发包人提出建设工程施工合同无效并被确认后的工程停工；

  8、因发包人提出已施工部分工程质量存在严重缺陷而引起的停工等。

  因上述原因导致的停工都会导致索赔问题的产生，双方可以先协商解决，妥善处理赔偿问题；

  协商不成时，可以收集先关证据通过法院诉讼的方式解决赔偿纠纷。

  【法律依据】

  《建筑法》第十五条，建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。不按照合同约定履行义务的，依法承担违约责任。