工期索赔一般采用分析法进行计算,主要依据合同规定的总工期计划、进度计划,以及双方共同认可的对工期修改文件、调整计划和受干扰后实际工程进度记录,如施工日记、工程进度表等。
工期索赔比例的计算方法一般有以下几种:
⑴网络分析法,通过分析延误前后的施工网络计划,比较两种计算结果,计算出工程应顺延的工期。
⑵比例分析法,通过分析增加或减少的单项工程量(工程造价)与合同总量(合同总造价)的比值,推断出增加或减少的工期。
⑶其他方法,工程现场施工中,可以根据索赔事件的实际增加天数确定索赔工期;通过发包方与承包方协商确定索赔工期。
法律依据
《中华人民共和国建筑法》第十八条 建筑工程造价应当按照国家有关规定,由发包单位与承包单位在合同中约定。公开招标发包的,其造价的约定,须遵守招标投标法律的规定。
发包单位应当按照合同的约定,及时拨付工程款项。
2022-08-05 15:08
“当索赔事项发生后,及时在合同规定的时限内向监理递交索赔意向书,索赔意向书应该根据合同要求抄送相关单位,若未能在规定的时限内提出索赔,即丧失要求追加款项和延长工期的权利。
施工方接到中标通知书后28天之内,有权得到由业主提供的全部图纸、技术规范和其他技术资料,并向施工方进行技术交底。若在28天之内未收到图纸及其相关资料,作为施工方可以按照合同提出索赔申请,中标通知书下达后的第29天为索赔起算日,收到图纸及相关资料的日期为索赔期限结束日。在施工准备阶段,一般进行工期索赔。当施工机械、作业人员进场后,达到施工条件而不能提供详细图纸导致施工不能进行时,应索赔机械停滞费、人员窝工费,工期顺延。”
2024-07-08 09:46
以下是可能涉及到工期索赔的几种常见情况:
首先,当因为发包方的缘故而导致工期被迫暂缓或者错过了预定的期限时,承包商有权申请工期顺延并同时提出相应的经济赔偿请求;
其次,倘若由于施工过程中的失误或者不当行为直接引发了工期的延长,那么甲方有权向乙方发出通知,要求他们对存在问题的部分进行全面检查并作出改正,同时提出索赔理由和金额。
2024-10-18 09:49
工程施工的话是有一定的施工期限的,双方要按照合同协议履行,但是很多时候出现拖延工期的情况,违反合同的约定拖延工期,是属于合同违约的情形,建设单位可以与施工单位协商赔偿问题,协商不成的,可以向法院起诉。
2025-05-28 15:01
可以工期索赔的条件:
(1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的;
(2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的;
(3)发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的;
(4)发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的;
(5)发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的;
(6)监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的;
(7)专用合同条款中约定的其他情形。
2022-08-09 15:21
工伤保险的缴纳是单位为员工缴纳,员工不需要承担,全部是由单位为员工支付。
每一个行业,单位缴纳的比例也会有所不同。缴纳的比例主要是根据每一个行业风险的高低不同,还有职业病或者是事故发生的频率不同来进行规定的,但是一般情况下是工资总额的0.3%到2.5%。根据相关法律规定,工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费、工伤保险基金的利息和依法纳入工伤保险基金的其他资金构成。